一、合同编号：21029920240923000008二、合同名称：落实省高院新时代“五化”人民法院基础设施建设（第二批）合同三、项目编号：WXHY-20240601四、项目名称：落实省高院新时代“五化”人民法院基础设施建设（第二批）五、合同主体采购人（甲方）：大连市金州区人民法院（本级）地址：大连市金州区民主街21号(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

一、项目编号：WXHY-20240601二、项目名称：落实省高院新时代“五化”人民法院基础设施建设（第二批）三、中标（成交）信息1.中标结果：标项号中标（成交）金额(元)中标供应商名称中标供应商地址1报价：3900000（元）大连金州新区金房建筑工程处大连市金州区拥政街道28号(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

一、项目编号：WXHY-20240601二、项目名称：落实省高院新时代“五化”人民法院基础设施建设（第二批）三、中标（成交）信息1.中标结果：标项号中标（成交）金额(元)中标供应商名称中标供应商地址1报价：3900000（元）大连金州新区金房建(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

详情见附件(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

一、合同编号：21023120231225000001二、合同名称：开发区货运执法队办公楼改造工程施工合同三、项目编号：ZPGLC-2023-030四、项目名称：开发区货运执法队办公楼改造工程施工五、合同主体采购人（甲方）：大连金普新区住房城乡建设事务服务中心地址：辽宁省大连市开发区金马路199-10号联系方式：0(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

一、项目编号：ZPGLC-2023-030二、项目名称：开发区货运执法队办公楼改造工程施工三、中标（成交）信息1.中标结果：标项号中标（成交）金额(元)中标供应商名称中标供应商地址1报价：906000（元）大连金州新区金房建筑工程处大(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

一、合同编号：************0001二、合同名称：普法基地拓展工程项目改造施工合同三、项目编号：RGZB2023-047四、项目名称：普法基地拓展工程项目改造施工五、合同主体采购人（甲方）：大连金普新区司法局地址：大连市金州区和平路3号联系方式：******供应商（乙方）：大连金州新(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

一、项目编号：RGZB2023-047二、项目名称：普法基地拓展工程项目改造施工三、中标（成交）信息1.中标结果：序号中标（成交）金额(元)中标供应商名称中标供应商地址1报价：******（元）大连金州新区金房建筑工程处大连市金州区拥政街道28号2.废标结果:序号标项名称废标理由其他事项(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

公告概要：公告信息：采购项目名称家属院4号楼改造工程施工品目工程/装修工程采购单位某单位行政区域大连市公告时间2023年04月20日10:41首次公告日期2022年09月07日更正日期2023年04月20日更正事项采购结果联系人及联系方式：项目联系人代春雨、马帅(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

来自军队采购网一、项目名称：家属院4号楼改造工程施工项目,二、,项目编号：2022-K23-G1008,三、变更理由：大连金州新区金房建筑工程处放弃中标资格。,四、公示时间：2023年4月20日至4月23日,队采购网,五、现成交单位：辽宁中铭市政建设有限公司,六、各有关供应商对评审结果如有异议，可在公示期内，以书面形式向我部提出质疑。对积极,参与本次采购活动的供应商深表感谢，希望今(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

公告概要：公告信息：采购项目名称家属院4号楼改造工程施工品目工程/装修工程采购单位某单位行政区域大连市公告时间2023年02月13日11:35评审专家名单于戍、高隽、孙延燕、刘祜、刘微总中标金额￥278.668540万元（人民币）联系人及联系方式：项目联系人代春雨、马帅(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

来自军队采购网一、项目名称：家属院4号楼改造工程施工项目,二、项目编号：2022K23-G1008,三、公示时间：2023年2月13日至2月15日,采购网,四、成交单位：大连金州新区金房建筑工程处,五、各有关供应商对评审结果如有异议，可在公示期内，以书面形式向我部提出质疑。对积极参与本,次采购活动的供应商深表感谢，希望今后继续保持合作。,六、联系方式（限联系人，联系电话）,联系人：(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

公告概要：公告信息：采购项目名称某单位房屋维修品目工程/其他建筑工程采购单位某单位行政区域大连市公告时间2022年12月13日19:09评审专家名单辛业玲、宋祖安、陈婉婷，俞明辉，王子总中标金额￥24.962613万元（人民币）联系人及联系方式：项目联系人王超、纪澈、丁艺(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

中标通知书金州区亮甲店粮库翻建储粮库房工程29#单体施工中标候选人公示工程编号210101TP******2工程名称金州区亮甲店粮库翻建储粮库房工程29#单体施工标段编号210101TP************标段名称金州区亮甲店粮库翻建储粮库房工程29#单体施工建设单位大连市金州区粮(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

中标通知书金州区亮甲店粮库翻建储粮库房工程29#单体施工中标候选人公示工程编号210101TP******2工程名称金州区亮甲店粮库翻建储粮库房工程29#单体施工标段编号210101TP************标段名称金州区亮甲店粮库翻建储粮库房工程29#单体施工建设单位大连市金州(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

中标通知书金州国储库准低温成品库工程52#单体施工中标候选人公示工程编号210101TP******8工程名称金州国储库准低温成品库工程52#单体施工标段编号210101TP************标段名称金州国储库准低温成品库工程52#单体施工建设单位辽宁大连金州金粮粮食储备有限公司(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

公告概要：公告信息：采购项目名称某部食堂整修工程品目工程/其他建筑工程,工程/装修工程采购单位某单位行政区域辽宁省公告时间2022年09月26日09:18评审专家名单曲连泽、崔晓娟、吴化森、李贵福、徐德铭。总中标金额￥147.008252万元（人民币）联系人及联系方式：项目(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

金州区登沙河粮库机械设备仓库（机械罩棚）建设工程35#单体施工开标记录开标时间：2022-08-0909:08信息来源：大连市公共资源交易平台开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第六评标室开标时间2022-08-0909:08开标记录内容开标记录内容：投标人：辽宁弘雅建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

大连市消防支队金石滩大队车库扩建及营房维修工程施工开标记录开标时间：2022-03-3109:30信息来源：大连市公共资源交易平台开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第四评标室开标时间2022-03-3109:30开标记录内容开标记录内容：投标人：大连隆盛泰建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连科隆建(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

金石滩常江湾社区用房施工开标记录开标时间：2021-11-3009:06信息来源：大连市公共资源交易平台开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第五评标室开标时间2021-11-3009:06开标记录内容开标记录内容：投标人：大连连瑞建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连科隆建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连璐坤建筑工程有限公司,工期：0,...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

金石滩常江湾社区用房施工开标记录开标时间：2021-09-1709:00信息来源：大连市公共资源交易平台开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第四评标室开标时间2021-09-1709:00开标记录内容开标记录内容：投标人：大连璐坤建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：辽宁瑞宸建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连金州新区金房建筑工程处,工期：0...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

中标通知书金石滩常江湾社区用房施工中标候选人公示工程编号210101TP******8工程名称金石滩常江湾社区用房施工标段编号210101TP************标段名称金石滩常江湾社区用房施工建设单位大连金普新区城乡建设管理事务服务中心填报单位大连正评建设工程造价咨询有限公司工程类别施工招标方式公开招标公示开始时间2021年09月18日公示结束时间2021年09月21日项目所在区域...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开发区九中校舍整体防水改造项目施工开标记录开标时间：2021-08-0508:59信息来源：大连市公共资源交易平台开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第六评标室开标时间2021-08-0508:59开标记录内容开标记录内容：投标人：大连新城建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连金益建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连鸿宽建设工程有限公司,...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第二评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：瓦房店市岗店建筑工程公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连金州新区金房建筑工程处,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连信豪建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连鸿伟建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第三评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连堃博建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连圣佰林建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连恒田建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连恒通建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第三评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：辽宁中铭市政建设有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连鸿宽建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连华骏建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连顺隆建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第六评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连乾秤建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连轩客建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连祥泰建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连山河水利工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第六评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连顺隆建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连泓霖建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连恒通建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连华骏建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第四评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连誉德建设有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连锐泽建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连泓霖建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连志杰建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第二评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连顺隆建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连长海金晨建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连鸿汇建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连宝鸿建设有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源第五十一评标室开标时间2020-12-2809:22开标记录内容投标人：中建诚正建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：洪城控股集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：中国大连国际经济技术合作集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：英之杰建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：四川信合源...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第三评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连华骏建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连锐泽建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连华怡市政工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：辽宁恒旺建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第二评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：亿达建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连顺隆建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连钜丰建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连国森装备集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：北票...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第四评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连玉佳兴建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连新城建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：朝阳唯新建筑工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连华亿建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第四评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连明阳建筑工程公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连和林建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连金华建筑工程集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连亿通建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

开标参与人开标地点大连市公共资源保税区第四评标室开标时间2020-12-2815:17开标记录内容开标记录内容：投标人：大连中远市政工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连亿筑建设工程有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连竣隆建设有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大连市富强建设集团有限公司,工期：0,质量要求：,保证金金额：;投标人：大...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

中标通知书大连工业大学大学生工程训练创新中心项目施工中标候选人公示工程编号210101TP002008027工程名称大连工业大学大学生工程训练创新中心项目施工标段编号210101TP002008027001001标段名称大连工业大学大学生工程训练创新中心项目施工建设单位大连工业大学填报单位辽宁恒信建设项目管理有限公司工程类别施工招标方式公开招标公示开始时间2020年11月09日公示结束时间2020...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

中标通知书大连工业大学大学生工程训练创新中心项目施工中标候选人公示工程编号210101TP******7工程名称大连工业大学大学生工程训练创新中心项目施工标段编号210101TP************标段名称大连工业大学大学生工程训练创新中心项目施工建设单位大连工业大学填报单位辽宁恒信建设项目管理有限公司工程类别施工招标方式公开招标公示开始时间2020年11月09日公示结束时间2020...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

一、项目编号：YFCG2020-039二、项目名称：金普新区居住小区应急维修、消防设施维修、电梯维修及设计、监理定点采购项目三、中标（成交）信息A包：大连璐坤建筑工程有限公司中标折扣率：97%地址：辽宁省大连市金州区光明街道（丘号39-1-5-30号）B包：大连志杰建设工程有限公司中标折扣率：97%地址：辽宁省大连市经济技术开发区高志里37栋-14号C包：大连金州新区金房建筑工程处中标折扣率：99...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)

一、项目编号：YFCG2020-039二、项目名称：金普新区居住小区应急维修、消防设施维修、电梯维修及设计、监理定点采购项目三、中标（成交）信息A包：大连璐坤建筑工程有限公司中标折扣率：97%地址：辽宁省大连市金州区光明街道（丘号39-1-5-30号）B包：大连志杰建设工程有限公司中标折扣率：97%地址：辽宁省大连市经济技术开发区高志里37栋-14号C包：大连金州新区金房建筑工程处中标折扣率：99...(大连金州新区金房建筑工程处在正文或附件中)