Untitled document
方正县兴商小区外立面（二期）及配套基础设施改造项目施工
招标公告
(略) ：FJSG0110G ***
1、招标条件
本招标项目方正县兴商小区外立面（二期）及配套基础设施改造项目已由方正县 (略) 以方发改审批[2022] (略) 、方发改审批[2021] (略) 批复，资金来源为中央预算内资金和地方政府配套资金、县财政资金和市场运作资金，招标人为方正县住房 (略) ，招标代理机构为黑龙江 (略) ，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为方正县建设工程招标投标办公室。项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目名称：方正县兴商小区外立面（二期）及配套基础设施改造项目施工
2.2建设地点：方正县兴商小区管理区域内；
2.3建设规模：
(略) 家属楼：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米；屋面防水改造 *** 平方米；
南民政住宅楼：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米;屋面防水改造 *** 平方米；
(略) 南楼住宅楼：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米;屋面防水改造 *** 平方米；
移动公司：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米；屋面防水改造 *** 平方米；
酒厂住宅楼 2#：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米；屋面防水改造 *** 平方米；
(略) 住宅楼：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米；屋面防水改造 *** 平方米；
书店后楼：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米;；屋面防水改造 *** 平方米；
祥合家属楼：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米；屋面防水改造 *** 平方米；
人防办：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米；屋面防水改造 *** 平方米；
老城建：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米;屋面防水改造 *** 平方米；
龙森公寓住宅楼：外墙面积为 *** 平方米，真石漆面积为 *** 平方米，屋面防水改造 *** 平方米。
合计：外墙面积为 *** .12 平方米，真石漆面积为 *** .12 平方米、屋面防水改造 *** 平方米。
本项目主要对方正县更换污水井 45个，铺设污水管线232 米，更换雨水井14个，铺设雨水管线 118米，更换化类池5个；铺设管线380 米。庭院地面硬化 *** 平方米， (略) 灯15-盏，安装配电箱2个。其中：
(略) 楼：庭院硬化 *** 平方米、污水井11个、雨水井10个、化类池1个、管线190米、路灯8盏、300米电缆线。
药监小区：庭院硬化885平方米、1个化类池、污水井 20个、污水管线72米、雨水井4个、雨水管线16米。
县社小区：庭院硬化 *** 平方米、污水井8个、雨水井4 个、化类池1个、管线190 米、路灯3盏、100 米电缆线。
(略) ：庭院硬化 *** 平方米、雨水井2个、铺设雨水管线12米、化类池1个、2个污水井、铺设污水管线50米、 (略) 灯、铺设40 米电缆线、安装配电箱1个。
二建：庭院硬化 *** 平方米、1个化粪池、污水井4个、污水管线110米、雨水井4个、兩水管线90米、 (略) 灯、铺设 30米电缆线、安装配电箱1个。
2.4工期：计划开工日期：2022年07月11日；计划竣工日期：2022年09月30日，计划总工期82日历天。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）
2.5招标范围：工程量 (略) (略) 内容；
2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；
2.7标段划分：本项目不划分标段；
2.8招标控制价： *** .78元。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求潜在投标人须为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，具备有效的营业执照，具备建 (略) 门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、资金等方面具有相应的施工能力；且具备有效期内的安全生产许可证。
3.2投标人拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他在施建设工程的项目经理。项目经理在投标单位缴纳连续3个月（2022年3月至2022年5月）的社保记录。注： (略) 保证明的查询网址及相关信息， (略) 、 (略) 、密码、查询步骤截图等以便进行核实、如外省未联网企业 (略) 保部门 (略) 保部 (略) 保证明；（中华人民共和国住房 (略) 办公厅颁发的《住房 (略) 办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格"挂证"等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔2019〕 (略) ）的"六类人员"除外，须提供证明材料）。
3.3投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程项目管理机构人员配置管理暂行办法》（黑建规范〔2020〕8 号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。（项目管理机构人员仅要求提供项目负责人相关证件，其他项目管理机构人员填报项目管理机构人员配置表，无需提供相关证件。并对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理。）
3.4投标人还需满足的其他条件：
3.4.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"信用中国（中国执行信息公开网） "网站（www.credi *** ）及各级信用信息共享平台被列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。
3.4.2投标人、法定代表人及项目负责人近3年如有行贿犯罪行为（ (略) 称"行贿犯罪行为"是指 (略) 判决书（以中国裁判文书网公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
3.5投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均将被否决。
3.7本项目不接受联合体投标。
3.8本项目资格审查方式采用资格后审，主要资格审查标准、内容等详见招标文件。
4、招标文件的获取
4.1潜在投标人应先在"黑龙江公共资源交易网"进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台"，下载招标文件、图纸及工程量清单。下载时间为2022年06月08日17时00分至2022年06月15日17时00分（北京时间，下同）, 有关手续请查看"黑龙江公共资源交易网"中的《黑龙江省公共资源交易平台(不见面交易)-操作手册》。投标人需在发售截止时间内至少下载一次招标文件，下载一次后可不受时间限制进行下载招标文件或答疑文件，否决导致的无法下载招标文件或答疑文件，后果自负。
4.2潜在投标人使用数字证书通过"黑龙江公共资源交易网"在线下载招标文件。
5、投标文件的递交
5.1投标文件递交方式为网上递交，投标人应于投标截止时间前在"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台"递交电子投标文件。
投标截止时间为2022年07月01日09时00分
5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收；
6、开标方式
6.1开标时间为2022年07月01日09时00分；
6.2该项目为线上开标，各投标人无需在现场开标，在开标时间前，安装好数字证书驱动程序，提前登录黑龙江省不见面开标大厅（http:/ *** ），按照操作手册完成开标程序，开标期间投标人须使用CA锁进行线上解密。
7、踏勘现场和答疑安排
7.1招标人不统一组织踏勘现场。
7.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在：黑龙江公共资源交易网发布。
9.其他
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有 (略) 理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
10.联系方式
(略) 门：方正县建设工程招标投标办公室
电话：0451- ***
招 标 人：方正县住房 (略)
地址：哈尔滨市方正县
联 系 人：李先生
电话：0451- ***
招标代理机构：黑龙江 (略)
地址：哈尔滨市道里区西 (略) 门（ (略) ）S7-6商服
联 系 人：朱女士
电 话：0451- ***
立即在线开通会员
人工服务开通会员
继续浏览免费信息
公司名称*
姓名*
京公网安备 11010802022993号京ICP备09044717号-2
京ICP证070615号
